1、房屋裝修承攬合同模板隨著住宅建設(shè)的飛速發(fā)展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什么呢?以下是在xx為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的欣賞。房屋裝修承攬合同范文一甲方：乙方：甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：一、工程概況1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。2、分項工程單價： 1、仿瓷：元每平方米。2、乳膠漆：元每平方米。3，墻紙粘貼：元每平方米。4、清水漆：元每平方米

2、。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。二、付款方式：1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。三、甲方責任1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)

3、障礙物;4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。三、乙方責任1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;2、乙方應當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程

4、需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。四、質(zhì)量要求1、嚴格按照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必須平整光潔。3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。5、木制道具清水漆必須噴。6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工

5、并按合同約定承擔違約責任;8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。五、安全施工與檢查1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制

6、度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。六、違約責任1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后，本合

7、同自動解除;2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人： 身份證號本合同簽約代表人： 電 話房屋裝修承攬合同范文二甲方： 乙方： 住址：

8、 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間

9、貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，

10、甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。四、違約責任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承擔違約金元。3、在乙方無違約行

11、為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字： 乙方簽字：年 月 日 年 月 日房屋裝修承攬合同范文三甲方：乙方：鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 _承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：工程地點及概況：

12、工程名稱：_。工程建筑面積：_。工程戶型結(jié)構(gòu)：_。工程項目：_。工程價款及付款方式：1.本工程總價為_元，大寫_。2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的_給乙方，乙方才進場施工。3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。三、承攬方式：乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定_提供。四、材料提供：關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用_方式供應材料。a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展

13、，施工期限相應順延。b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。四、質(zhì)量標準及驗收期限：施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。五、施工期限：工期為_,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。六、違約責任1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額

14、的_%支付違約金給乙方,其工期順延。2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付_元的違約金給甲方。3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。七、其他約定：1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

15、3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：地點： 地點：電話： 電話：年 月 日 年 月 日